В договоре указать отчет об использованных материалах заказчика

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 110-86-37
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 366

Достаточно ли указание в цене договора использование материалов подрядчика или необходимо дополнить предмет договора, указав что работы выполняются так же с использованием материалов Подрядчика? Правовые риски для Подрядчика, если использование материалов Подрядчика, предусмотрено только в цене работ по Договору? Есть ли подборка документов обоснование , ссылки на ГК, касательно необходимости привести в соответствие предмет Договора, если подрядчик использует и свои материалы? Это прямо следует из статьи ГК РФ о том, что если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. То есть по умолчанию отделять стоимость материалов подрядчика от его работ не нужно.

Рассмотрим такую ситуацию. Компании заключили договор подряда на строительство или ремонт некоего объекта, по условиям которого заказчик должен обеспечить подрядчика строительными материалами для выполнения рабо т п.

На основании п. Отчет может служить доказательством того, что материал израсходован полностью либо что у подрядчика имеются остатки, которые должны быть возвращены заказчику. Таким образом, возврат остатков материала заказчику должен сопровождаться предоставлением отчета об использованных материалах. Если материал не возвращен заказчику, суд может признать за ним право на зачет стоимости невозвращенного материала в счет стоимости работы в порядке ст.

Ремонт с использованием чужих/своих материалов: как отражать в первичке и налоговой накладной?

Достаточно ли указание в цене договора использование материалов подрядчика или необходимо дополнить предмет договора, указав что работы выполняются так же с использованием материалов Подрядчика?

Правовые риски для Подрядчика, если использование материалов Подрядчика, предусмотрено только в цене работ по Договору? Есть ли подборка документов обоснование , ссылки на ГК, касательно необходимости привести в соответствие предмет Договора, если подрядчик использует и свои материалы? Это прямо следует из статьи ГК РФ о том, что если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

То есть по умолчанию отделять стоимость материалов подрядчика от его работ не нужно. Они и так входят в цену договора, если договором не указано иное.

Тот факт, что дополнительно заказчик предоставляет свои материалы данное регулирование не меняет. Речь идет только об обязанности подрядчик использовать материалы экономно, расчетливо и вернуть остаток ст.

Основные правовые риски в данном случае в том, что по мнению судов подрядчик является хранителем в силу закона и несет ответственность даже за хищение имущества, оказавшегося у него в связи с исполнением договора см. То есть помимо отношений по подряду, в случае получения материалов от заказчика, подрядчик становиться еще и хранителем. Какие риски могут возникнуть у подрядчика в связи с обязанностью заказчика предоставить материалы и оборудование для выполнения работ. По общему правилу подрядчик должен выполнить работу из своих материалов, своими силами и средствами п.

Обычно на практике так и происходит. Однако может быть и так, что подрядчик не имеет возможности обеспечить себя необходимыми для выполнения работы материалом, оборудованием или иными средствами. Если же подрядчик намерен выполнять работу лично, то стороны в договоре могут предусмотреть условие, по которому обязанность предоставить материалы и оборудование или их часть будет лежать на заказчике. При этом у подрядчика могут возникнуть различные риски, которые связаны:.

Риски, связанные с неисполнением заказчиком обязанности по предоставлению материалов и оборудования. Допустим, договором подряда предусмотрена обязанность заказчика предоставить материалы и оборудование подрядчику. Но по какой-то причине заказчик не может их ему предоставить. Это может привести к просрочке выполнения работ, поскольку без необходимых материалов или оборудования подрядчик либо не сможет продолжить работу, либо будет вынужден выполнять только ее часть, либо выполнит ее в срок, но с недостатками.

Заказчик может потребовать в таком случае уплаты штрафных санкций за просрочку в выполнении работы, а также предъявить претензии по качеству работы. В случае если заказчик не предоставляет подрядчику материалы или оборудование, подрядчик вправе:.

Для того чтобы подрядчик смог применить любое из указанных прав, подрядчик должен обратить внимание на следующие важные моменты. Во-первых, в договоре подряда должно отсутствовать положение, согласно которому подрядчик не сможет отказаться от исполнения договора и потребовать от заказчика возместить убытки, если последний не предоставит материалы или оборудование.

Во-вторых, нужно направить заказчику уведомление о приостановлении работы. В противном случае подрядчик не сможет доказать обоснованность приостановки работы.

Подрядчику имеет смысл прописать в договоре порядок действий сторон в случае направления заказчику уведомления о невозможности приступить к выполнению работы уведомления о приостановке работы. Пример оформления условия договора подряда об уведомлении заказчика о приостановке работы невозможности к ней приступить.

В течение пяти рабочих дней с момента получения Уведомления Заказчик обязан принять необходимые меры по передаче Подрядчику указанных в Уведомлении материалов и оборудования.

Подрядчик в таком случае не сможет потребовать оплаты некачественно выполненной работы. Подрядчику может быть полезным включить в договор условие о своих дополнительных правах на тот случай, если заказчик не предоставит необходимые материалы и оборудование.

В частности, имеет смысл для таких ситуаций закрепить право подрядчика приобрести необходимые материалы и оборудование. При этом нужно указать в договоре, что стоимость работы подлежит увеличению, поскольку в нее включается компенсация издержек подрядчика п. Кроме того, в договоре стоит предусмотреть штраф как меру ответственности заказчика за вынужденную закупку подрядчиком оборудования или материалов.

Пример формулировки условия договора о приобретении материалов и оборудования подрядчиком в случае, если их не предоставит заказчик. В случае непредоставления Заказчиком материала и оборудования, необходимых Подрядчику для выполнения работы, по вине Заказчика или его контрагентов Подрядчик приобретает такие материалы и оборудование самостоятельно и продолжает выполнение работы в установленные договором сроки.

Согласование объема и стоимости закупаемого подрядчиком материала и оборудования, не предоставленного Заказчиком, осуществляется сторонами путем заключения дополнительного соглашения, в котором также указывается сумма компенсации издержек Подрядчика за покупку такого материала или оборудования. Подрядчик при выполнении работы может столкнуться с проблемой некачественности полученных от заказчика материалов.

Причем это может стать причиной того, что:. В таком случае подрядчик все равно будет вправе потребовать от заказчика оплаты выполненной им работы в полном объеме. Различие между непригодностью и недоброкачественностью заключается в следующем. Непригодность может заключаться, например, в невозможности использования оборудования из-за того, что у него отсутствуют требуемые технические характеристики согласно передаваемому вместе с ним паспорту.

При приемке недоброкачественность может быть установлена, например, если материал будет иметь очевидный производственный брак, оборудование при его включении будет демонстрировать техническую неисправность и т.

Если подрядчик обнаружит такие недостатки, он обязан немедленно предупредить заказчика об этом и до получения от него указаний приостановить работу п.

Подрядчик будет не вправе ссылаться на недостатки материала или оборудования в одном из следующих случаев, если:. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы или оборудование, то подрядчик будет вправе:.

Чтобы обезопасить себя от рисков, связанных с предоставлением заказчиком некачественных материалов и оборудования, целесообразно установить критерии качества. В частности, подрядчику будет значительно легче проверить качество материалов и оборудования, которые заказчик закупит у известного подрядчику поставщика. После окончания работы подрядчик будет обязан:. Чтобы контролировать расход полученных материалов, заказчик, вероятно, воспользуется таким документом, как отчет подрядчика об израсходовании материала.

Подрядчик обязан его представить после окончания работы п. Можно ли подрядчику не составлять отчет, а просто указать в акте приемки выполненных работ количество исходного материала и количество полученной готовой продукции. Риск случайной гибели или случайного повреждения переданных материалов или оборудования. По общему правилу риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданных подрядчику для выполнения работы, несет заказчик п.

Однако это правило действует лишь в случае повреждения гибели материалов или оборудования при их непосредственном использовании в процессе выполнения работы.

Подрядчику необходимо иметь в виду, что он несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материалов, оборудования, которые оказались во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда ст. Но такая ответственность наступает для него только в том случае, если случайная гибель или случайное повреждение материалов или оборудования произошло не при непосредственном выполнении работ, а в иных обстоятельствах. Однако если несохранность предоставленных материалов или оборудования произошла по вине заказчика, то заказчик сам будет нести ответственность за это.

Пример из практики: суд отказал заказчику во взыскании с подрядчика реального ущерба и упущенной выгоды, так как заказчик нарушил условия договора по передаче необходимых для выполнения работ материалов и средств. При этом стороны предусмотрели условия, по которым обязательства должны были быть выполнены с помощью средств и материалов заказчика, подлежащих передаче. Однако в результате выпадения осадков в виде града были повреждены посевы конопли на площади 55 га.

Урожай конопли на оставшихся 57 га не был убран и остался в поле. Заказчик может потребовать от подрядчика вернуть ему либо указанному заказчиком лицу полученный от него материал или оборудование либо возместить их стоимость если возврат в натуре невозможен , в случае если заказчик откажется от исполнения договора по одной из следующих причин:.

Однако может возникнуть ситуация, что возврат материала в натуре невозможен. Например, когда он утерян либо похищен. В таком случае подрядчик будет обязан возместить заказчику его стоимость. Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от Таким образом, у ответчика перед владельцем Сидоровым И. Ответственность за причинение убытков в виде обязанности по их возмещению должна быть возложена на ответчика.

Нарушение ответчиком обязательства по обеспечению сохранности транспортного средства произошло при исполнении им договора подряда, то есть при осуществлении предпринимательской деятельности.

Кража транспортного средства со стоянки не относится к чрезвычайным обстоятельствам. Доказательств того, что совершение кражи произошло вследствие непредотвратимых обстоятельств, ответчиком не представлено. Следовательно, ответчик должен возместить потерпевшему Сидорову И. Отвечает Александр Сорокин,. Именно эти случаи, по мнению ФНС, относятся к предоставлению и погашению займа для оплаты товаров, работ, услуг. Если организация выдает денежный заем, получает возврат такого займа или сама получает и возвращает заем, кассу не применяйте.

Из рекомендации Нужно ли применять ККТ при выдаче, получении и возврате займа. Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе. Тема: Посреднические договоры. Договор подряда предусматривает выполнение работ Подрядчиком с использованием только материалов Заказчика. Как правильно отразить цену договора, избежав правовые риски? Нужно ли применять ККТ при выдаче или возврате займа?

Простите, что прерываем ваше чтение. Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего полторы минуты. У меня есть пароль. Пожалуйста, проверьте почту Ввести. Введите логин. Войти или. Ваша персональная подборка. Статьи по теме в электронном журнале. Будьте в курсе! Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

Меню Темы. Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом.

Отчет об использовании давальческих материалов

Приобретем организацию с задолженностью бюджет, контрагентом, фондами с целью ее реструктуризации, уступки дебиторской задолженности, ликвидации, банкротства. Индивидуальный подход к каждому клиенту, выстраивание долгосрочных партнерских отношений, нацеленность на результат, строгая конфиденциальность и ответственность, все это основные принципы работы нашей компании. Оставить конфиденциальную информацию. В своей деятельности наша компания всегда исходит из потребностей клиента. Наши юристы имеют уникальный опыт и умение мыслить нестандартно. С момента создания услугами компании смогли воспользоваться сотни людей и организаций.

Выполнение работ подрядчиком с использованием материалов Заказчика

Под давальческими материалами понимаются материалы, которые принимаются организацией от заказчика для переработки обработки , выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством полного возвращения переработанных обработанных материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции абз. Приказом Минфина от Как ведется бухгалтерский учет давальческого сырья, мы рассказывали в нашей консультации. Расскажем об этом в нашей консультации и приведем для отчета о расходе давальческих материалов образец его заполнения. Когда речь идет о давальческих материалах, подразумевается, что между сторонами заключен договор подряда ст.

Выполнение работ по «давальческому» договору

Ремонт с использованием материалов подрядчика. Ремонт согласно ч. А значит, на выполнение ремонтных работ распространяются нормы о договоре подряда гл. А по договору подряда передаются результаты работы. Предметом такого договора является именно работа, а не ее составляющие, в том числе материальные. С юридической точки зрения выполнение работ является самостоятельной операцией, а не совокупностью операций по продаже сырья и работ по его переработке. Об этом говорил и ВАСУ: оплата материалов, использованных для выполнения работ, не является отдельной операцией поставки товаров , а является компенсацией подрядчику его расходов при выполнении им подрядных работ определение от Более того, в ч. Причем в данном случае такие материалы не поставляются отдельно, а их стоимость включается в цену работы.

Предоставление отчета об израсходовании материалов

При оформлении договора в Вашем случае Вы указываете сумму договора в размере стоимости выполняемых исполнителем работ. Стоимость же давальческих материалов, которые будут переданы заказчиком исполнителю для выполнения данных работ, может быть отражена в договоре отдельным пунктом либо в спецификации к договору. При этом обязательно должно быть отражено условие, что данные материалы переданы исполнителю на давальческой основе. Для обработки материалов организация может привлекать сторонних исполнителей.

По вышеуказанному договору Подрядчик выполняет работы из материала Заказчика.

.

Примерная форма отчета об израсходовании материала (подготовлено экспертами компании "Гарант")

.

.

.

.

.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 2
  1. Глафира

    Разговор по телефону со следователем не является телефонограммой. И юридически не имеет ни какой силы.

  2. Ратибор

    Обойдут со всех сторон, подкинут муку и всё, как доказать что подкинули?

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных